Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора. Типовой договор выполненных работ

Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.
Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

Ниже — образец договора ГПХ (гражданско-правового характера).


Образец договора с физическим лицом можно скачатаь в конце статьи.

  • договор бытового подряда. Особенностью будет назначение создаваемой вещи. Она используется для личного, не связанного с коммерческой деятельностью, потребления;
  • договор строительного подряда. Предметом являются здания и сооружения. Причем могут быть предусмотрены как создание нового объекта, так и его реконструкция, капитальный ремонт, монтажные и прочие работы, относящиеся к строительству;
  • работы для государственных и муниципальных нужд. Заказчиком будет российский государственный или муниципальный орган, который заключает с подрядчиком соответствующий договор на основании результатов торгов, проведение которых регламентируется специальным законом.
  • налоговые инспекторы;
  • представители трудовой инспекции, если сотрудник обратится с жалобой о неправомерном заключении с ним ГПД вместо трудовых отношений.
  • Нередко проверяющие органы пытаются доказать, что договор подряда с физическим лицом заключен неправомерно, а сложившиеся отношения по сути трудовые. Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо в полной мере учитывать основные отличия отношений со штатным сотрудником от подрядчика. Указанные отличия представлены в таблице ниже. Чтобы избежать неприятностей, можно использовать образец договора на выполнение работ, данный в приложении к статье.

    Договор подряда на выполнение работ

    Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

    Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (ст. 721 ГК РФ).

    Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

    В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

    Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    на выполнение работ

    __________________________________________, именуемое в

    дальнейшем Заказчик, в лице ____________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    I. Предмет договора

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________ (виды работ), объем которых и сроки сдачи (разово, поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, составляющей _________ рублей.

    Оплата производится по мере сдачи промежуточных видов работ платежными поручениями.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой документации установлен до «___»____20__г.

    II. Права и обязанности сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силамис соблюдением норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

    Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»________20__г. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.

    2.1.2. о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за ______ дней.

    2.1.3. принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.

    2.1.4. в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _____ дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    2.2.1. принять от Подрядчика выполненную работу в ________ срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.

    2.2.2. оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

    III. Ответственность сторон

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    3.1.1. за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______ стоимости невыполненных работ,

    3.1.2. в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах ______% общей сметной стоимости работ,

    3.1.3. за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

    IV. Дополнительные условия

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    4.2. Настоящий договор составлен в 2-экземплярах и хранится у каждой из сторон.

    V. Срок действия договора

    Срок действия настоящего договора установлен с «___»_____20__г.

    Юридические адреса и реквизиты сторон

    Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

    Образец договора подряда с физическим лицом

      Основным условием договора подряда является то, что заключить его с человеком, который на самом деле будет выполнять функции штатного сотрудника и подчиняться внутренним правилам и трудовому распорядку, нельзя. Если будет выявлено, что договор на выполнение работ прикрывает трудовые отношения, то его признают мнимым. В таком случае работодателя могут привлечь к административной ответственности.

      Гражданским кодексом РФ предусмотрены следующие виды гражданско-правовых договоров:

    • договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Этот вид работ, как правило, предшествует заключению строительного подряда. Специфика: создание технической документации;

    Выявить притворность ГПД могут во время проверки:

    Отличия договора подряда от трудового

    Договор подряда

    Согласно договора подряда одна сторона — Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны — Заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

    По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

    Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

    Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

    К отдельным видам договора подряда относятся:

    К ним применяются положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

    Предмет договора подряда

    Предметом договора подряда является результат выполненной работы, переработка либо обработка предмета или вещи, а также другая деятельность, имеющая овеществленный итог. В обязанности подрядчика входит исполнение заказа и сдача его итогов заказчику. Заказчик принимает на себя обязательства по приему, проверке качества выполненной работы, и надлежащей ее оплаты.

    Срок действия договора

    Дата начала и окончания работ по договору подряда являются существенными условиями договора. В ГК РФ оговаривается необходимость уточнения в соглашении договора сроков исполнения работ. Для договора подряда срок действия является важным условием, и в случае, если стороны не смогли договориться по этому пункту, договор признается незаключенным. Промежуточные сроки являются факультативными требованиями соглашения, и могут указываться по желанию сторон.

    Ответственность за выполнение или несоблюдение прописанных в соглашении сроков несет подрядчик, если в соглашении не указан иной вариант.

    Соблюдение подрядчиком пунктов договора касательно сроков исполнения работ имеет для заказчика свои особенности. Основная цель заказчика – получение итогов работы в указанные сроки, поэтому указание начального и промежуточного времени исполнения работ подчиняется цели выполнения конечного. Поэтому право отказаться от своих обязательств по соглашению у заказчика может возникнуть в случае неисполнения подрядчиком конечного срока исполнения заказа.

    В договоре подряда необходимо дать как можно более точное описание работ, которые обязуется исполнить подрядчик. В противном случае суд может признать его не заключенным. Подрядчик обязан выполнить работу качественно, без недостатков, делающих использование изготовленной вещи по назначению непригодным, а также в точном соответствии с заданием заказчика. Отступление подрядчиком от обусловленного договором внешнего вида, оформления или размера интерьера или дома, хотя и не препятствует использованию результата работы по назначению, является нарушением задания заказчика, а следовательно, и всего договора подряда.

    Читайте так же:  Как уволить работника по истечению трудового договора. Увольнение по истечении срока трудового договора основание в приказе

    Сдача и приемка работы по договору

    Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены условиями договора подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом подрядчику.

    Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приемки либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

    Если отсутствуют особые условия, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки, данный момент касается только явных недостатков.

    Заказчик, обнаруживший после приемки работы отклонения от условий договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Данные недостатки относятся к скрытым.

    Если между сторонами возник спор относительно недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну несут расходы.

    Если иное не предусмотрено условиями договора подряда, при уклонении заказчика от приемки выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика реализовать результат работы третьей стороне, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном общими правилами исполнения обязательства внесением долга в депозит.

    В случае, если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была официально состояться.

    Для подтверждения приемки выполненной работы по договору подряда используется акт сдаче-приемке выполненных работ.

    Договор подряда регулирует так же отношения между предприятиями, когда одно из них, выступающее в качестве Заказчика поручает другому, лицу — Подрядчику осуществить комплекс работ и услуг, направленных на создание определенного продукта, выступающего как объект работ. В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может представлять собой различные формы: договор на создание и передачу научно-технической продукции, договор типа «инжиниринг» или «консалтинг», договор подряда в строительстве и т. д. Таким образом, посредством договора подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между предприятиями. Приводимый здесь договор при соответствующей его конкретизации может использоваться для различных подрядных работ или услуг.

    Подрядные отношения были известны еще в римском праве. Договор подряда в нем рассматривался в качестве разновидности договора найма вещей, работ или услуг. В наши дни договор подряда широко используется в практике и является важным элементом гражданских правовых отношений. Гражданско-правовой договор подряда определяется гражданским кодексом РФ в статье 702.

    Типовой договор выполненных работ

    ОАО «Дальневосточный банк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора ФОАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» Малышевского Дмитрия Николаевича , действующего на основании доверенности № ________ Д от _________ 2014 г. , с одной стороны, и _________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________ , действующего на основании ____________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. « Подрядчик » обязуется выполнить по заданию « Заказчика » работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора Подряда и сдать ее результат « Заказчику » , а « Заказчик » обязуется принять результат работ и оплатить его.

    1.2. По настоящему Договору Подряда « Подрядчик » обязуется в установленный c рок выполнить работы по подготовке объекта к сдаче в эксплуатацию , с исполнением требований технического задания, а « Заказчик » обязуется принять выполненные работы и у платить обус ловленную Договором Подряда сумму .

    1.3. По завершении работ « Подрядчик » сдает, а « Заказчик » принимает по Акту выполненную « Подрядчиком » работу.

    1.4. Срок выполнения работ по Договору Подряда ___ календарных дней с момента перечисления « Заказчиком » авансового платежа на счет « Подрядчика » .

    2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1 . Сумма настоящего Договора Подряда определяется исходя из дого ворной стоимости, согласно сметн ого расчета , являющ е й ся неотъемлемой частью договора , и составляет ________.

    2.2. Расчет по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке:

    а) аванс в размере_____% от согласованной стоимости работ перечисля ется до начала выполнения работ в течение 5 дней с даты подписания Договора и на основании выставленного Подрядчиком счета. Для проведения отдельных этапов работ допускается предоплата на приобретение материалов и оборудования по дополнительной заявке Подрядчика на основании письма и счета на предоплату, согласованного с заказчиком;

    б) погашение аванса производится путем уменьшения на ______% суммы, подлежащей оплате по подписанным Заказчиком и Подрядчиком формам КС-2, КС-3;

    в) оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком: акта выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; выставленного (предъявленного) Подрядчиком счета-фактуры на оплату работ; документов сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

    2. 3 . Окончательный расчет по настоящему Договор у Подряда производится путем перечисления средств на счет « Подрядчика » после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3 и счет-фактуры на весь объем принятых работ по Договору. Оплата производится в течение 5 дней со дня подписания Сторонами акта сдачи – приемки и получения « Заказчиком » счета-фактуры .

    2. 4 . Р асчет производится после окончательной сдачи работ « Подрядчиком » « Заказчику » при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Д оговором Подряда или досрочно.

    2. 5 . Цена работ на период действия Договора Подряда является фиксированной и пересмотру не подлежит.

    2. 6 . Доп о лнительные работы, возникающие в процессе выполнения Договора Подряда , а также сроки выполнения и порядок их оплаты принимаются обеими сторонами по Дополнительному соглашению к настоящему Договору Подряда .

    3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

    3.1. « Заказчик » имеет право:

    3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой « Подрядчиком » , не вмешиваясь в его деятельность.

    3.1.2. Отказаться от исполнения Договора Подряда в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив « Под рядчику » стоимость работ , выполненн ых до получения извещения об отказе « Заказчика » от исполнения Договора Подряда , согласно итогового акта о выполненных работах .

    3.1 .3. Предъявить требования, связанные с н енадлежащим качеством выполненной работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре Подряда .

    3.2. « Подрядчик » обязан:

    3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренн ые настоящим Договором Подряда , требованиям СНиП и « Заказчика » , сдать работы « Заказчику » в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора Подряда .

    3.2.2. Информировать « Заказчика » о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору Подряда , и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

    3.2.3. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет « Подрядчик » . Используемые « Подрядчиком » материалы и оборудование должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям: иметь сертификаты качества, безопасности, технические паспорта при установке оборудования. « Подрядчик » несет ответственность за качество используемых материалов. По соглашению сторон « Заказчик » может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить « Подрядчика » необходимыми материалами и оборудованием.

    Читайте так же:  Приставам запретят удерживать деньги с пенсий и пособий. Могут ли приставы взыскивать с пенсии

    3.2 . 4 . Устранять за свой счет, выявленные в процессе выполнения или приемки работ замечания и дефекты.

    3.2. 5 . Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, обо рудования, переданных для исполнения настоящего договора .

    3.2. 6 . Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 24 месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи — приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

    3.2 . 7 . При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. П ри этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

    3.3. « Заказчик » обязан:

    3.3.1. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные « Подрядчиком » работы.

    3.3.2. Оплатить выполненные « Подрядчиком » работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором Подряда .

    3.3.3. Обеспечить охрану объекта и имущества.

    4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    4.1. При завершении работ « Подрядчик » предоставляет « Заказчику » акт приемки работ и другие документы, предусмотренные условиями настоящего Договора Подряда согласно п.2.3.

    4.2. « Заказчик » не позднее 5 дней со дня получения акта приемки работ обязан направить « Подрядчику » подписанный со своей стороны акт приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

    4.3. В случае мотивированного отказа « Заказчика » от приемки работ и подписания акта, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. За нарушение установленного по Договору Подряда конечного ср ока выполнения работ « Подрядчик » уплачивает « Заказчику » пени в раз мере 0,1% цены договора за каждый день просрочки .

    5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором Подряда сроков платежей « Заказчик » уплачива ет « Подрядчику » пени в размере 0,1 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки .

    5.3 . Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    5.4 . Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору Подряда или устранения нарушений.

    6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору Подряда , обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

    6.2 . Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору Подряда .

    6.3 . Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор Подряда может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору Подряда или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

    7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

    8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору Подряда имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

    8.2. Досрочное расторжение Договора Подряда может име ть место в соответствии с п. 6.3 настоящего Договора Подряда либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    8.3. « Заказчик » имеет право расторгнуть Договор Подряда в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1 .2 настоящего Договора подряда без возмещения « Подрядчику » убытков, связанных с расторжением договора.

    8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор Подряда , должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Подряда другой Стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора Подряда .

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Настоящий Договор Подряда вступает в действие с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Д оговору Подряда .

    9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора Подряда .

    9.3. Настоящий Договор Подряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    9.4.Следующие предложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора Подряда :

    10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ОАО «Дальневосточный банк»,

    690990г. Владивостк, ул. Верхнепортовая 27а

    Ф ОАО «Дальневосточны й банк»

    6800 38 , г . Хабаровск

    ИНН 2540016961/ КПП 272243001

    кор/счет 30101810900000000 848

    в ГРКЦ ГУ Банка России

    по Хабаровскому краю

    И.о. д иректор а ФОАО «Дальневосточный Директор

    ___ _____________ / Малышевский Д.Н . / _________________ /

    Г ла вн ый бухгалтер Г лавн ый бухгалтер

    _________________ / Белоус О.Ю . / ____________________/

    Договор подряда (выполнения работ) —
    образец (типовая форма)

    Комментарий к договору подряда:

    Существенные условия договора выполнения работ (подряда)

    По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ).

    Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

    Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ). Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

    Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:

    содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;

    объект, на котором должны быть выполены работы;

    результат, к которому должны привести работы,

    т.е. из договора должно быть ясно — что будет результатом выполненных работ, где и с помощью каких действий подрядчика (исполнителя) этот результат будет достигнут. Иначе говоря это деятельность, основная цель которой направлена на создание овеществленного результата (т.е. такого результата, который можно уведеть и пощупать, в отличие от договора оказания услуг). Поскольку результат договора достигается выполнением определенных договором работ, то этот договор также принято называть договором на выполнение работ.

    Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).

    Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.

    Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п. 1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

    Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

    Требования к качеству выполняемой работы

    Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), но подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

    Читайте так же:  Образец претензии о нарушении сроков доставки товара. Претензия нарушение сроков доставки

    Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:

    санитарных правилах и нормах (СанПиН);

    технических регламентах РФ;

    технических регламентах государств — Таможенного союза или участников Таможенного союза.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

    Если в отношении согласованного сторонами вида работы нет нормативных актов, содержащих обязательные требования к качеству работ, то качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

    Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, технические условия.

    Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (статья 721 Гражданского кодекса РФ). В этом случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

    Если стороны не согласовали требования к качеству работы, то подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).

    При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено.

    Гарантийный срок

    В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

    Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ). В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

    Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

    Типовая форма договора выполнения работ (подряда)

    г. Санкт-Петербург «__»________ 20__г.

    ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Однодневка», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

    Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

    1. Предмет договора

    1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________________,
    (указать, какая работа должна быть выполнена именуемую в дальнейшем “Работа”.

    Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до 201 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.

    1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

    1.4. Срок выполнения работ с «___» _________ 201 __ г. по «___» _________ 201 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно.

    1.4.1. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

    Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. Качество работы по настоящему договору должно соответствовать требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта).

    2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

    2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

    2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение ______ дней.

    2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

    2.2. Подрядчик имеет право при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

    2.3. Заказчик обязан:

    2.3.1. В течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

    2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение дней с момента приемки результатов Работы.

    2.4. 3аказчик имеет право:

    2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

    3. Цена договора и порядок расчетов

    3.1. Цена настоящего договора состоит из:

    3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере _______________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________ руб.
    (сумма цифрами и прописью)

    3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

    Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

    4. Ответственность сторон

    4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы договора и пеню из расчета __ % от суммы договора за каждый день просрочки.

    4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

    4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

    5. Порядок разрешения споров

    5.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

    5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
    (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

    6. Заключительные положения

    6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

    6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

    7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

    Подрядчик: _______________________________ (адрес места нахождения)

    ПОДПИСИ СТОРОН:

    От Заказчика:
    Генеральный директор
    ООО «Ромашка»
    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.
    От Подрядчика:
    Генеральный директор
    ООО «Однодневка»
    _________________ Фамилия И.О.
    м.п.

    Скачать образец договора выполнения работ (подряда)

    Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (утв. Приказом приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185) (формат Word 2007

    25 Кб)

    Информация размещена 15 апреля 2012 года. Дополнена — 22.12.2012, 21.10.2018

    Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

    Автор: юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 — 2020

    Полезные ссылки по теме «Образец договора выполнения работ (подряда)»

    Договор о реализации туристского продукта

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *