Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту. Договор на установку мебели на заказ

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

ОАО «Копейский машино строительный завод», в лице генерального ди ректора Семенова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________ , действующ ее на основании _______________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется изготовить и поставить мебель в период действия Договора, а «Заказчик» принять и оплатить мебель.

1.2. Качественные характеристики мебели, вид и количество изделий, срок изготовления, пожелания Заказчика к дизайну, а также предполагаем ые сроки выполнения работы указываются в задании.

1.3. Для изготовления мебели По ставщик использует своё сырье и материалы.

2. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

2.1. Стороны предоставляют друг другу взаимные заверения и гарантии в том, что:

(а) Стороны обладают всеми правами и правомочиями для заключения настоящего Договора и для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и предприняли все меры и действия, необходимые для обеспечения действительности настоящего Договора и обязательств по нему.

(б) настоящий Договор подписан должным образом уполномоченными представителями Сторон;

(в) исполнение настоящего Договора не нарушает требования учредительных документов или внутренних документов органов управления Сторон, иных обязательств, а также требований договоров, заключенных Сторонами;

(г) все согласования, лицензии и иные разрешения органов власти и управления, требующиеся для подписания, вручения и исполнения настоящего Договора, получены Сторонами и являются действительными;

(д) никакое судебное или административное дело, участником которого является Сторона, которое может оказать существенное негативное влияние на ее деятельность, имущественное или финансовое состояние не находится на рассмотрении в каком-либо суде, государственном органе или учреждении и она не располагает информацией о намерении какого-либо лица, государственного или муниципального органа или учреждения начать такое дело или о наличии у какого-либо лица, государственного органа или учреждения надлежащих оснований для возбуждения такого дела.

2.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех фактах, в силу которых любые из вышеприведенных заявлений и заверений могут оказаться недостоверными, не соответствующими действительности или вводящими в заблуждение.

3. КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

3.1. Поставщик передает Покупателю мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сер тификатом качества, выдаваемым изготовителем, или предст авленным образцам .

3.2. Наименование, ассорт имент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки (заказе) Покупателя, согласованной с Поставщиком. 3.3. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденны м Поставщиком и действующим на момент п олучения заявки (заказе) от Покупателя.

3.4. Наименование, ассортимент, коли чество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость п артии указывается в товарной накладной.

3.5 . Упаковка мебели до лжна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

4 . ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ , ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4 .1. По ставщик лично производит замер места установки мебели. Менеджеры По ставщика предлагают Покупателю подходящий проект. Проект формируется из разработанных Поставщиком моделей . Весь товар производится в соответствии с внутренней техническо й документацией Производителя.

4 .2. Поставщик оформляет Бланк Заказа (заявке) . В заказе (заявке) , если это необходимо, делается эскиз заказываемой мебели с обязательным указанием размеров высоты, ширины, глубины, обязатель но указывается цвет материала.

4 .3. Поставщик указы вает в Заказе (заявке) дату изготовления, доставки, монтажа заказанной мебели.

4 .4. Покупатель после ознакомления с содержанием Заказа (заявке) , подписывает документы, давая этим согласие на изготовление мебели.

4 .5. Поставка товара осуществляется после получения «Поставщиком»
заявки (заказа) «Заказчика».

4 .6. Форма заказа (заявки) заполняется «Заказчиком» исходя из ассортимен та и цен на товары, имеющиеся у «Поставщика» на момент оформления заказа. Заявка (заказ) направляется в адрес «Поставщика» по средствам факсимильной связи либо нарочным путем уполномоченному представителю «Поставщика» на момент оформления заказа.

4 .7. В заявке (заказе) должно быть в обязатель ном порядке указано место приемки Т овара «Заказчиком». Заявка (заказ) , подписанная уполномоченным представителем «Заказчика» является гарантийным обязательством перед «Поставщиком» на приемку Товара и оплату Товара в надлежащие сроки, предусмотренные Договором.

5. ОБЩАЯ СУММА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Ориентировочно общая сумма Договора составляет _______________________________________

5.2. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки (заказа) от Покупателя, и отражается в счете или товарной накладной.

5.3. Цена единицы мебели включает стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

5 .4. Оплата осуществляется в следующем порядке:

— оставшиеся 50 % с момента поставки Товара (расчет может быть другой).

5 .5. Оплата производится на основании счетов на предоплату и/или счет-фактур выставленных Поставщиком.

5 .6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

6 . ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6 .1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

6 .2. Право собственности на поставленный Товары переходит к Покупателю в момент передачи Товара от Поставщика к Покупателю.

7 . ПРИЕМКА-СДАЧА ТОВАРА

7 .1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с данным договором .

7 .2. Принятый П окупателем товар должны быть им осмотрены в течение ____ дней.

7 .3. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и качество прин ятого товар а о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить П оставщика.

7 .4. Передача товара «Поставщиком» « Покупателю» осуществляется по товарным накладным.

8 . О БЯЗАННОСТИ СТОРОН

8 .1. Поставщик обязан:

8 .1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой мебели.

8 .1.2. Поставлять Покупателю мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке (заказе ) , поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

8 .1.3. Выполнить работы по сборке поставленной мебели в установленные Договором сроки.

8 .1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

8 .1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

8 .1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

8 .1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

8 .2. Покупатель обязан:

8 .2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

8 .2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленной мебели по ассортименту, количеств у, качеству в течение _________ дней.

8 .2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

8 .2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

9 . ПРИЕМКА ТОВАРА

9 .1. Покупатель обязан обеспечить приемку и проверку поставленной мебели по ассортименту, количеству, качеству .

9 .2. В случае п ередачи Товара ненадлежащего качества «Заказчик» впра ве по своему выбору потребовать :

— соразмерно уменьшить цены;

— б езвозмездного устранения недостатков (в течение 20 дней, или в
разумный срок) после извещения «Поставщика» « Покупателем ».

Читайте так же:  Закон о навязывании услуг. Навязывание услуг мтс статья ук рф

9 .3. В случае существенного нарушения требов аний к качеству Товара ( обнаружения неисправимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмер ных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) «Заказчик» в праве:

8.3. 1. Потребовать замены Товара ненадлежащего к ачества Товаром надлежащего 9 ачества, Товар должен быть возвращен в том виде, в каком приобретался у «Поставщика» (т.е. должно совпадать по накладной).

10 .1. Гарантийный срок на поставленную мебель устанавливается 18 месяцев со дня поставки товара .

11 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11 .1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ .

12 . СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12 .1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31.12.2013 года.

12 .2. Настоящий Договор, может быть ра сторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

1 3 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13 .1. Все споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением, расторжением или действительностью настоящего Договора, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

13 .2. Стороны устанавливают, что до рассмотрения споров между сторонами по настоящему Договору в суде, должен быть соблюден претензионный порядок урегулирования таких споров.

13 .3. Претензии по настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны надлежащим образом уполномоченным представителем Стороны, направляющей такую претензию.

13 .4. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана рассмотреть полученную претензию в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.

1 4 .1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае, если она докажет, что:

— такое неисполнение явилось результатом возникновения обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне ее контроля;

— при заключении Договора она, действуя с обычной степенью осмотрительности, не могла предвидеть наступление этих обстоятельств и их влияние на способность исполнения Стороной своих обязательств по Договору;

— она, действуя разумно и осмотрительно, не могла предотвратить наступление обстоятельств непреодолимой силы или преодолеть их последствия.

14 .2. Для целей применения вышеуказанных положений в качестве обстоятельств непреодолимой силы не может рассматриваться отсутствие у Сторон разрешений или лицензий Государственных органов, необходимых для заключения или исполнения настоящего Договора.

14 .3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, являющиеся основанием для ее освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, обязана известить другую Сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств, а также об их влиянии на исполнение заинтересованной Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Указанное извещение должно быть направлено незамедлительно по получении заинтересованной Стороной информации о наступлении и прекращении соответствующих обстоятельств непреодолимой силы (но в любом случае не позднее 10 дней с момента их возникновения/прекращения).

1 4 .4. Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием для освобождения от ответственности с момента их возникновения либо с момента направления соответствующего уведомления, если оно было направлено несвоевременно.

14 .5. При наличии оснований для освобождения от ответственности, исполнение обязательств Стороной, в отношении которой возникли такие основания, откладывается на срок, в течение которого действуют указанные основания.

14 .6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше шести месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу о возможности досрочного прекращения Договора.

1 5 . АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1 5 .1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

1 5 .2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15 .3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

1 5 .4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством , как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

1 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

1 6 .1. Стороны согласились считать текст настоящего Договора (со всеми изменениями и приложениями к нему), а также все документы и информацию, полученные Сторонами в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, конфиденциальной информацией, и обязуются не разглашать третьим лицам их содержание, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также случаев, предусмотренных соглашением Сторон.

17 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при усло вии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащим уполномоченным на то представителем сторон.

17 .2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

17 .3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор на изготовление мебели.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Зачем нужен договор на изготовление мебели?

Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Образец договора на производство мебели.

Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

Договор

01 января 2011г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты
— Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
— Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Требуется Договор на изготовление мебели

Здравствуйте, уважаемый читатель! Рано или поздно наступает момент, когда Ваш заказчик просит юридически оформить сделку. Для этого Вам понадобится грамотно составленный договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу.

В этой статье разберём с Вами договор на изготовление мебели по пунктам и я дам разъяснение по каждому из них. Статья будет интересна как начинающим мастерам, так и заказчикам мебели. Пропущу шапку договора, с номером и датой и перейдём к первому пункту.

Договор изготовления мебели на заказ

В первом речь идёт о предмете договора. Т.е. он своим присутствием даёт понять о чём вообще договариваются две стороны. Кратко и понятно излагается суть сотрудничества и на каких условиях это сотрудничество будет проходить.

Во втором разбираются подробно обязанности обеих сторон. По договору, исполнитель обязан предоставить полную информацию о параметрах мебели, сроках исполнения и согласовать дату доставки. Заказчик обязан внести предоплату и доплату, перед доставкой.

В третьем речь идёт об ответственности сторон. Три абзаца посвящено ответственности исполнителя за качество мебели и нарушения сроков выполнения.По договору на изготовление мебели, заказчик отвечает за задержку внесения оставшейся суммы.

В четвёртом мы узнаем об освобождении от ответственности обеих сторон при форс-мажорных обстоятельствах. Что это такое сейчас наверное знает каждый школьник, когда лет десять назад этот пункт мне казался каким-то фантастическим.

В пятом рассматриваются возможные разрешения споров между сторонами. Говорится о том, что стороны обязаны принять все меры к перемирию путём переговоров между собой. А также о возможности урегулирования спорных вопросов с помощью закона.

Шестой пункт называется «Прочие условия». Речь идёт о любых изменениях в договоре на изготовление мебели, которые должны быть обязательно согласованны обеими сторонами и естественно оформлены письменно. Иначе они не имеют юридической силы.

В последнем седьмом оговариваются дополнительные услуги. К дополнительным услугам относятся: доставка, подъём на этаж и монтаж мебели. Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость изделия. И размер дополнительных услуг формируется от цены мебели на заказ.

Продуманный пункт в договоре

При больших объёмах производства, производители нарушают условия договора по срокам исполнения заказа. В пункте 3. Ответственность сторон, говорится: «Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки в размере 3% цены выполнения работ».

Читайте так же:  Как правильно оформить досрочный отзыв из отпуска по ТК РФ – пошаговые действия и образцы документов. Вызов из отпуска служебная записка

И заказчики читая это, почему-то всегда упускают из вида, что 3% за каждый просроченный день, не от общей стоимости заказа, а от цены выполнения работ. И при подсчёте от стоимости заказа, даже при 3 дневной задержке у них получаются приличные суммы.

И они потирая руки предъявляют счета. Наступает сильное разочарование когда им объясняют, что по договору 3% от цены выполнения работ. А цена выполнения работ равна 1% от стоимости заказа, об этом крупным шрифтом написано в шапке приложения к договору.

Причём в приложении расписывается калькуляция и параметры заказа и поэтому приложение читается заказчиком больше чем сам договор на изготовление мебели. И они быстро об этом вспоминают. В итоге, при таком подсчёте, получаются смешные суммы.

Заключительные мысли

Грамотно составленный договор всегда поможет в трудных ситуациях обеим сторонам. И стоит уделить этому моменту достаточно времени, чтобы не попадать в сложные ситуации. Нечестных, мягко говоря, людей, достаточно как со стороны исполнителей, так и со стороны заказчиков.

Если у Вас возникнет необходимость в новой мебели для дома или офиса, обращайтесь. Мы обязательно обсудим все условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я изготовлю для Вас неповторимую мебель, в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, к Вашим услугам

Ре?кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Договор на установку мебели на заказ

Договор-Наряд на изготовление мебели на заказ по индивидуальному проекту

№ ______ от ______________2007 г.

ООО « МК Неотон», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ген.директора Кульбицкого С.Б. с одной стороны и __________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (кухня, шкаф-купе и т.д. плюс техника), в дальнейшем «Мебель».
  • Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1) и спецификацией (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
  • При необходимости Исполнитель может выполнить дополнительные услуги: доставка, подъем мебели на этаж, установка мебели, монтаж фурнитуры, бытовой техники и иного оборудования, приобретенного Заказчиком самостоятельно.
  • 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Общая стоимость мебели ( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих) является договорной и составляет

    ______ рублей (___________________________________________________________________________________),

    (в том числе стоимость работы 10%).

  • Заказчик, в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере не менее 50% от общей
  • стоимости мебели, а при заказе бытовой техники Заказчик полностью оплачивает ее стоимость, что составляет

    ________ рублей (_________________________________________________________________________________).

    3. Окончательный платеж Заказчик осуществляет не позднее 3 (трех) дней после установленной даты изготовления и

    составляет ________ рублей (________________________________________________________________________).

    4. После проведения контрольного обмера, в случае изменения размеров мебели или условий установки общая стои-

    мость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

    5. Контрольный обмер выполняется только при условии установки мебели силами Исполнителя или платно.

    3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

    1. Исполнитель обязуется изготовить мебель «____»________________ 2008г., при условии оплаты не менее 50%

    общей стоимости мебели в момент заключения настоящего договора.

    1. При заключении доп.соглашения об установке мебели Заказчик обязан в пятидневный срок (рабочие дни) допустить в помещение специалистов фирмы для проведения контрольных обмеров, в противном случае срок изготовления исчисляется со дня проведения обмера.
    2. Исполнитель обязуется, при заключении доп.соглашения доставить и установить мебель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента внесения окончательного платежа за мебель.
    3. 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

      1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: ____________________________________________________________

      __________________________________________________, в согласованное сторонами время. В случае отсутствия

      Заказчика (его представителя) по вышеуказанному адресу в согласованное время Исполнитель составляет акт. Все

      последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком дополнительно перед доставкой.

      2. В случае самостоятельной установки мебели доставка производится только до подъезда.

      3. В случае самовывоза заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента его оповещения по

      телефону со склада Исполнителя по адресу: СПб, Полюстровский пр. д.50.

      5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

      1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

      — помещение должно быть очищено от строительного мусора;

      — старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

      — выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и

      канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка,

      установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

      — температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

      — относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

      2. Установка производится только в полностью подготовленном помещении.

      Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

      — полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

      — стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол 90 градусов;

      — стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

      — на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

      ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ ЗАКАЗЧИК _____________________

      3. При установке мебели в неподготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции,

      т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины

      столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. В случае невозможности установить

      мебель в данном помещении Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику

      оплаченную им сумму за установку.

    4. Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной
    5. Заказчиком, вместе с мебелью осуществляют сервисные центры на основании своих расценок.

      6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

    6. Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам.
    7. В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
    8. Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий определяется изготовителем и не может быть причиной рекламации.
    9. Особенное расположение элементов крепежа может быть отражено на эскизе, если это не нарушает технологию

      Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место и не могут быть

      Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления,

      если иное не отражено на эскизе.

    10. Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью.
    11. Срок службы мебели – 5 (пять) лет.
    12. Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
    13. При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
    14. Гарантия не распространяется:
    15. — на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов,

      — на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами

      или термического воздействия;

      — на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

      — на расходные материалы (лампочки и т.д.);

      — на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

      — при нарушении правил эксплуатации.

      7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

    16. Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
    17. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.
    18. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи.
    19. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
    20. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
    21. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    22. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
    23. ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

    24. Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом
    25. Исполнителя и уплатив Исполнителю часть стоимости, пропорционально выполненной им работы и возместив

      все расходы по приобретению им фурнитуры и комплектующих.

    26. За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более стоимости работы.
    27. В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости заказа за каждый день просрочки.

    ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ ЗАКАЗЧИК _________________________

  • В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день задержки.
  • Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
  • 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если

    причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы или

    военные действия, а также введенные в действие новые законы.

    2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана

    немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

    10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  • Стоимость доставки в черте города, до подъезда силами Исполнителя составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
  • При доставке за пределами города стоимость рассчитывается исходя из 30 рублей за 1 км.

  • Подъем мебели силами Исполнителя оплачивается Заказчиком непосредственно по месту по следующим
  • при наличии лифта бесплатно;

    при отсутствии лифта – 15 рублей за предмет за один этаж;

    при наличии лифта, но если предметы не помещаются в него по своим размерам –15 рублей за предмет за один этаж

  • При установке мебели за чертой города Заказчик дополнительно оплачивает представителям Исполнителя проезд
  • до места установки и обратно.

  • Установка фурнитуры и комплектующих, врезка моек, варочных поверхностей и прочего оборудования,
  • приобретенного Заказчиком самостоятельно производится за дополнительную плату:

    — врезка мойки — 350 рублей;

    — врезка варочной поверхности — 350 рублей;

    — установка вытяжки — 300 рублей;

    — установка вытяжки с монтажом гофротрубы или кабель-канала Заказчика — 500 рублей;

    — установка посудомоечной машины — 300 рублей;

    — установка встроенного холодильника — 600 рублей;

    — установка ручек — 15 рублей за 1 штуку;

    — установка корзин, сеток вешалок и другой фурнитуры — 300 рублей за 1 штуку или комплект;

    — врезка подсветки — 50 рублей за 1 светильник;

    — врезка розеток, выключателей и т.п. — 50 рублей за штуку;

    — сверление отверстия в мойке под смеситель или фильтр — 100 рублей за 1 отверстие.

    11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного
  • исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта

    12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  • После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после
  • контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях

    эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.

    2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению

    3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без

    письменного согласия другой стороны.

    4. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора разрешаются арбитражным судом г.Санкт-

    5. Договор составлен в 2-х экземплярах.

    13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ООО «МК Неотон» ИНН 7804174987

    г.Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д.50

    ДИРЕКТОР ООО «МК НЕОТОН»

    __________________ /Кульбицкий С.Б./

    С правилами эксплуатации ознакомлен: ___________________/_____________________/

    Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

    Отзывов: 97 Просмотров: 133260
    Голосов: 58 Обновлено: 15.11.2016

    Автор документа

    число консультаций: 81
    отмеченных лучшими: 5
    ответов к документам: 52
    размещено документов: 927
    положительных отзывов: 83
    отрицательных отзывов: 6

    Информация к документу

    Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ, которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

    Читайте так же:  Чем рискует покупатель, приобретая квартиру, купленную в свое время с привлечением средств материнского капитала. Как обменять материнский капитал на жилье

    Особенности составления документа

    Предмет договора на изготовление

    По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

    На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

    Некоторые особенности

    При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

    Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

    Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

    Что нужно предусмотреть

    В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

    Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

    На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

    Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

    При этом существует несколько сроков:

  • срок изготовления предмета заказа;
  • срок уведомления заказчика о готовности заказа;
  • срок доставки.
  • Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

    В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

    Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

    Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

    В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

    Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

    Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

    Заполненный образец документа

    Договор
    на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

    г.______________ «___»_____________ 201__г.

    ______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

    1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

    1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

    2. Качество и гарантии

    2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

    2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

    2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

    2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

    3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

    3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

    3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

    3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

    3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

    3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

    3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

    3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

    3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

    3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

    3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

    3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

    3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

    Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

    По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

    4. Право собственности

    4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

    5. Цена договора и порядок расчётов

    5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

    5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

    5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

    5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

    5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

    6. Ответственность сторон

    6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

    6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

    6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

    7. Форс-мажор

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

    7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

    7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

    8. Заключительные положения

    8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

    8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.
  • 8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

    • нарушение сроков оплаты.
    • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.
    • 8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

      8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

      8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

      8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *