ДОГОВОР — №. Договор на приобретение топлива

ДОГОВОР №

г. Москва ___ _________201 6 г.

ООО «Рентал Плюс» , именуемое в дальнейшем Поставщик , в лице ____________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель , в лице ____________________________________________________________, действующего на основании __________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором поставщик обязуется передать в собственность Покупателя дизельное топливо, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него соответствующую денежную сумму (стоимость).

1.2 Ассортимент, цена единицы дизельного топлива определяются в протоколе согласования цен к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3 Количество дизельного топлива, поставляемого по настоящему договору, а также дата и место поставки определяются Покупателем в письменных заявках, направляемых в адрес Поставщика по электронной почте.

1.4 Покупатель принимает дизельное топливо от Поставщика на основании товарно-транспортной накладной

2 Качество товара

2.1 Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации

2.2 В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара с паспортом завода-изготовителя, анализ производится независимой лабораторией за счет Покупателя, при этом отбор арбитражной пробы производится в присутствии представителя Поставщика

3 Стоимость товара и порядок расчетов

3.1 Переданные Продавцом товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стороны допускают возможность расчетов в иных формах, предусмотренных законодательством.

3.2 Оплата дизельного топлива производится Покупателем на основании счетов Поставщика в течение 5 (пять) банковских дней с даты выставления счета. Счет на оплату дизельного топлива выставляется Продавцом в соответствии с представленной Покупателем заявкой.

3.3 Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента получения Покупателем товарной накладной. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

3.4 Ежемесячно по итогам действия Договора Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов с указанием объема перевезенных нефтепродуктов, их стоимости, произведенных Покупателем платежей и состояния расчетов Сторон на начало и конец месяца.

4 Ответственность Сторон

4.1 За нарушение сроков поставки дизельного топлива, определяемых в соответствии с пунктом 1.3 договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости партии дизельного топлива, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки.

4.2 Неустойка по настоящему Договору считается начисленной с момента полного или частичного письменного признания одной из сторон Договора соответствующей претензии другой стороны об ее уплате. Срок рассмотрения претензии – 5 дней.

4.3 В случае непризнания претензии в добровольном порядке и разрешения спора в суде, неустойка считается начисленной после вступления в законную силу решения суда.

5 П орядок разрешения споров

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации с учётом условий, установленных настоящим Договором.

5.2 Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение Арбитражного Суда или Суда общей юрисдикции города Москвы

6 Обстоятельства непреодолимой силы

6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2 Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней сообщить противоположной Стороне о начале и прекращении действия таких обстоятельств.

6.3 Исполнение обязательств по Договору в случае возникновения Обстоятельств непреодолимой силы отодвигается на срок действия таких обстоятельств.

6.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, продолжающихся более трех месяцев, Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору после взаиморасчетов по фактически понесенным затратам.

7 Срок действия договора

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, но не менее чем 6 (шесть) календарных месяцев

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон при условии полного урегулирования взаиморасчётов. Сторона, требующая расторжения Договора, обязана предупредить об этом другую Сторону в письменной форме, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора

7.3 В случае если не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не заявит в письменной форме другой Стороне о своем нежелании продолжать действие настоящего Договора, настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях сроком на 3 (три) месяца.

7.4 Стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о намерениях по изменению условий настоящего Договора

8 Прочие условия

8.1 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2 Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

9 Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Всё о дизтопливе

Интересное о дизельном топливе

Документы

Образец договора поставки топлива. Приложения

Договор поставки № 13\573

г. Бензово «02» июня 2017

Компания «Топливопродажа», именуемая далее «Поставщик», в лице Генерального директора Бензинова Юрия Лукойловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Топливодоставка» , именуемое далее «Покупатель», в лице Солярова Вадима Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить топливо в ассортименте и количестве согласно Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью (Приложение №1). Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное топливо в соответствии с условиями настоящего Договора или дополнительного соглашения к нему, определяющим конкретные адреса и объекты поставок топлива.

2. Цена топлива и порядок оплаты

2.1. Топливо поставляется по цене, предусмотренной Спецификацией (Приложение №1) на условиях 100% предоплаты. В цену топлива включается стоимость доставки топлива на склад (объект) Покупателя, находящийся в пределах административной границы Санкт-Петербурга. Цена топлива, поставляемого за пределы административной границы Санкт-Петербурга и в места, требующие специальный пропуск, оговаривается сторонами отдельно.

2.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Иные условия, порядок и форма оплаты могут быть установлены соглашением сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

2.3. Если в период действия настоящего договора изменяется цена топлива, то Поставщик за 2 календарных дня до момента такого изменения уведомляет Покупателя об изменении цены топлива по Договору. При этом цена на оплаченную и поставленную партию топлива остается прежней.

2.4. Оплата поставляемого топлива производится на основании счетов выставляемых Поставщиком Покупателю. Топливо оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель оплачивает топливо по факту приема, в тот же день.

2.5. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате поставляемого Поставщиком топлива с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо подписания документа, свидетельствующего о произведенных Сторонами взаиморасчетах.

2.6. Иные условия, порядок и форма оплаты могут быть установлены соглашением сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

3. Порядок и условия поставки топлива

3.1. Топливо поставляется партиями, объем и сроки поставки которых определяются принятыми к исполнению заявками Покупателя.

3.2. Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика посредством электронной почты.

3.3. Заявка подлежит исполнению Поставщиком в случае, если она была получена до 11 часов дня, предшествующего дню осуществления поставки. Поставка топлива по принятой к исполнению заявке производится в течение 24 часов с момента принятия заявки Поставщиком, с последующим подтверждением принятия. В случае отказа от принятия заявки Поставщик уведомляет Покупателя письменным ответом в этот же день до 16 часов. В случае нарушения предусмотренных договором сроков подачи заявки Поставщик отгружает указанное Покупателем в заявке топливо в течение последующих 48 часов.

3.4. В случае производственной необходимости Покупатель имеет право по согласованию с Поставщиком корректировать заявку по поставляемому топливу, не выходя из установленных договорных объемов.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения топлива переходит от Поставщика к Покупателю с момента перехода права собственности.

Право собственности на топливо переходит к Покупателю в момент передачи топлива Покупателю, что подтверждается проставлением соответствующей отметки и подписи представителя Покупателя в товарной накладной.

3.6. Время разгрузки машины определяется в один час (60 минут). Сверхнормативный простой, переадресовка товара на другой объект покупателя оплачивается им согласно дополнительно выставляемых счетов, при этом Покупатель делает в накладных отметку о времени прибытия машины под разгрузку, времени убытия и простоя машины. Поставщик вправе контролировать условия разгрузки топлива на месте разгрузки, указанном Покупателем.

3.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю с топливом следующие документы:

  • Товарную накладную; (Торг-12); Товарно-Транспортную Накладную;
  • Счет на оплату;
  • Сертификат соответствия;
  • Паспорт качества на каждую партию топлива (в случае, если требуется).
  • 4. Качество топлива

    4.1. Поставляемое топливо по своему качеству должно соответствовать ГОСТам или ТУ, что удостоверяется паспортом качества или сертификатом соответствия (качества), другими документами, подтверждающими качество топлива, направляемыми одновременно с партией топлива без дополнительной оплаты .

    5. Приемка топлива и порядок заявления претензий

    5.1. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного топлива требованиям договора Покупатель обязан немедленно (в течение 48-и часов с момента обнаружения брака) направить Поставщику уведомление с описанием выявленных недостатков топлива и вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в течение 48 часов составляется односторонний акт.

    5.2. При несоответствии поставленного топлива условиям по количеству и качеству, установленным настоящим Договором и заявкой, Покупатель обязан направить Поставщику претензию. Претензия направляется в письменном виде с приложением всех необходимых документов. В случае заявления претензии Покупатель вправе использовать топливо по назначению и гарантирует дальнейшую его сохранность.

    5.3. Претензия может быть заявлена в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения топлива Покупателем. Подтверждением наличия указанных в претензии оснований возврата либо необходимости допоставки топлива Поставщиком являются Акты, подтверждающие наличие данных оснований и надлежащим образом оформленные накладные (документы) на возврат топлива.

    5.4. В случае обнаружения несоответствия топлива требованиям по количеству и качеству Поставщик осуществляет замену поставленного топлива ненадлежащего качества в течение 15 дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта в соответствии с п.5.3. настоящего договора, или (по согласованию с Покупателем) производит уценку некачественного топлива.

    6. Ответственность сторон

    6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором .

    6.2. За нарушение Покупателем срока и порядка оплаты согласно п.2. настоящего Договора устанавливается неустойка (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного топлива за каждый день просрочки.

    6.3. В случае срыва поставок по заявкам Покупателя Поставщик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости недопоставленного топлива за каждый день просрочки .

    6.4. Обязанность по уплате Покупателем и Поставщиком неустойки (пени), указанной в п.6.2., 6.3. настоящего Договора наступает с момента предъявления Поставщиком или Покупателем соответствующего требования.

    7. Разрешение споров

    7.1. Все споры и разногласия, возникшие по поводу исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Досудебное урегулирование возникших споров и разногласий путем предъявления претензий обязательно для обеих Сторон.

    7.2. При недостижении между Сторонами согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.

    8. Основания освобождения от ответственности

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

    8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и представить подтверждающие документы об их наступлении, заверенные уполномоченным государственным органом.

    Читайте так же:  Прокуратура разъясняет. Отличие трудовой договор от договора подряда

    9. Заключительные положения

    9.1. Покупатель вправе корректировать по соглашению с Поставщиком объемы и сроки поставки топлива, отгружаемого в адрес Покупателя.

    9.2. Покупатель обязан информировать Поставщика о случаях экстренной / плановой остановки разгрузочных механизмов / пунктов приема топлива.

    9.3. Все сообщения и корректировки должны быть направлены Покупателем в адрес Поставщика в письменном виде, посредством передачи по электронной почте.

    9.4. Стороны обязуются в трехдневный срок информировать друг друга в письменном виде об изменениях в банковских реквизитах и учредительных документах, порядке и условиях погрузки/разгрузки товара, изменениях в ассортименте, количестве и ценах на топливо и иных изменениях, влияющих на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.

    9.5. Ни одна из сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.

    9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

    10. Срок действия, прекращение действия договора

    10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 года при полном исполнении Сторонами своих обязательств.

    10.2. В случае если в течение трех дней с момента уведомления об изменении условий настоящего Договора (Согласно п.2.3. настоящего Договора) Покупатель не ответил согласием, Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде об отказе от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым через пять дней после отправки такого уведомления Покупателю.

    10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае расторжение настоящего договора по обоюдному согласию Стороны обязаны произвести окончательные взаиморасчеты перед подписанием соответствующего соглашения.

    10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    11.Реквизиты и подписи сторон:

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

    к Договору № 13\573 от 02 июня 2017 г.

    г. Бензово «____» ________ 2017

    ООО «_____________», именуемое далее «Поставщик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое далее «Покупатель», в лице _______________________________ _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

    1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, номенклатуре и по ценам, приведенным в Таблице № 1

    (в том числе НДС и расходы, связанные с отгрузкой товара) руб./литр

    (в том числе НДС и расходы, связанные с отгрузкой товара) руб.

    1. 2. Общая стоимость товара с учетом налогов и расходов, связанных с отгрузкой топлива (налив в автоцистерну, оформление документации и пр.) составляет: _____________________________________, в том числе НДС 18% — ______________________.
    2. 3. Поставка топлива осуществляется автомобильным транспортом Поставщика из пункта, согласованного с Поставщиком, по реквизитам, указанным в Таблице №2.
    3. Пункт(ы) слива топлива:

      _______________________

      1.4. Срок поставки топлива — до _________________________

      1.5. Все расходы по транспортировке топлива от пункта налива топлива производится Поставщиком за свой счет.

      1.6. Условия оплаты — 100% предоплата. Окончательный расчет между Сторонами за фактически поставленное количество топлива производится на основании подтверждающих документов, подписанных Актов сверки между Сторонами и/или данных счетов-фактур.

      1.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия Договора № _____________от ______________________.

      ДОГОВОР №
      купли-продажи нефтепродуктов

      г. Уфа, «____» __________ 20__г.

      ООО «ОКТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны,
      и «Предприятие 2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании «Устава или др.», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

      1.1.Поставщик обязуется поставить нефтепродукты Покупателю, а Покупатель — принять и оплатить продукцию, номенклатура, количество качество которой определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
      1.2. Спецификации к настоящему договору составляются на основании заявок, предоставляемых Покупателем, подписываются уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой его частью.

      2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

      2.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТам и ТУ, а также другой нормативно-технической документации и спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Качество продукции должно удостоверятся соответствующими документами, которые передаются Покупателю одновременно со счетом-фактурой.
      2.2.Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г. соответственно, в части, не противоречащей действующему законодательству.
      2.3.Проверка качества продукции производится при передаче ее Покупателю.
      2.4. В случае установления нарушения качества поставленной Продукции, либо недостатка её количества, Покупатель приостанавливает приемку, вызывает представителя Продавца.
      2.5. Вызов представителя Продавца осуществляется в течение суток с момента установления нарушения качества поставленной Продукции, либо недостатка её количества Покупателем. Вызов представителя оформляется в виде письма на бланке и направляется факсом или по электронной почте в адрес Продавца. Оригинал вызова направляется Продавцу по почте по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего договора.
      2.6. Вызов представителя Продавца в выходные или праздничные дни осуществляется по телефону, либо по электронной почте в течение суток с момента установления нарушения качества поставленной продукции, либо недостатка её количества Покупателем. В первый рабочий день, следующий после праздничного или выходного дня, вызов представителя оформляется в виде письма и направляется факсом или по электронной почте в адрес Продавца. Оригинал вызова направляется Продавцу по почте по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего контракта.
      2.7. Представитель Продавца должен прибыть на место приемки Продукции в течение 5-ти календарных дней со дня получения вызова от Покупателя, не считая времени, затраченного на дорогу. После чего составляется двухсторонний акт, в котором указываются все выявленные недостатки Продукции.
      2.8. В случае неприбытия представителя Продавца в сроки, указанные в п. 2.7. Покупатель вправе осуществить приемку продукции с привлечением компетентного представителя общественности со стороны Покупателя.
      2.9. Затраты, связанные с простоем вагонов, оплачивает Продавец.

      3.ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ

      3.1. Общая сумма поставляемой по настоящему Договору продукции рассчитывается, исходя из объемов поставок на основе согласованных сторонами цен. Цена за единицу продукции согласовывается сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
      3.2. Покупатель оплачивает продукцию после фактической передачи ее Поставщиком, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения продукции на склад Покупателя. Основанием для оплаты является счет-фактура. Счет-фактура, выставляемая Поставщиком в адрес Покупателя должна соответствовать требованиям ст. 169 НК РФ, в противном случае Покупатель не оплачивает поставленную продукцию до момента поступления к Покупателю исправленной счет-фактуры.

      4.СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ.

      4.1. Поставщик обязуется отгрузить продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя в адрес Поставщика.
      4.2. Отгрузка продукции производится по согласованию сторон железнодорожным или автомобильным транспортом за счет Покупателя по графику, указанному в заявке Покупателя. Транспортные расходы оплачиваются Покупателем отдельно.
      4.3. При доставке продукции автомобильным транспортом право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи продукции Поставщиком Покупателю на основании накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче продукции. При доставке продукции ж/д транспортом, обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента передачи продукции перевозчику на станции отправления. Момент передачи товара определяется по дате штампа в железнодорожной накладной станции отправления. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит на Покупателя в момент исполнения Поставщиком обязанности передать продукцию перевозчику. Стоимость железнодорожного тарифа и ж/д услуг, связанных с оформлением груза, оплачивается Покупателем.

      5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

      5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.200_г. Договор считается продленным на следующий год, на тех же условиях, при условии, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Продление срока действия настоящего Договора оформляется письменным соглашением.
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом одна из сторон — инициатор действия не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения Договора направляет другой стороне в письменном виде дополнительное соглашение о расторжении настоящего Договора.

      6.1. В случае несоблюдения условий и сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости, не поставленной в срок продукции (неисполненных обязательств; при невозможности определения стоимости обязательств, неустойка исчисляется исходя из суммы договора), за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы указанной в приложении (спецификации) к настоящему договору.
      6.2. В случае несоблюдения сроков указанных в п.3.2 настоящего договора Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы указанной в приложении (спецификации) к настоящему Договору.
      6.3. Штрафные санкции, указанные в пунктах 6.1., 6.2., настоящего контракта вступают в силу в случае признания сторонами претензий или по решению суда.
      6.4 Применение мер ответственности не освобождает стороны от надлежащего исполнения договора.

      7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

      7.1.В случае возникновения разногласий о процессе исполнения настоящего Договора до обращения с иском в арбитражный суд, заинтересованная сторона направляет претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, фиксирующих ее отправление (заказной почтой, телеграфом и т. д.) или вручена под расписку. К претензии прилагаются обосновывающие ее документы.
      7.2.Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 30 (тридцати) дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме.
      7.3. При не достижении согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
      8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      8.1.Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее его изменение допускаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
      8.2.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия с другой стороны.
      8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или
      8.4.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
      8.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным плательщиком НДС, своевременно предоставляет налоговые декларации и обязуется возместить убытки в случае не возмещения оплаченного НДС из бюджета по вине Поставщика.
      8.6. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до получения сторонами оригиналов. Оригиналы документов должны быть высланы заказным почтовым отправлением в адрес второй стороны в срок не позднее 3-х дней с даты их оформления.
      8.7.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

      9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

      9.1. Поставщик: ООО «Октан»

      ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ от «__»__________20__г.
      к договору №_________________________________

      ООО «ОКТАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава с одной стороны
      и «Предприятие 2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя ФИО, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем:

      1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, по номенклатуре и по ценам, приведенным в Таблице.

      Наименование позиции ГОСТ Ед.изм. Кол-во Цена с НДС и доставкой Сумма с НДС и доставкой Срок поставки в днях с момента подачи заявки Примечание
      1 Дизельное топливо Летнее 0,2-62 305-82 тн. 240 * ** по графику
      Итого: ***

      2. Отгрузочные реквизиты:
      Станция назначения:
      Грузополучатель:
      Почтовый адрес грузополучателя:

      3. Срок поставки продукции:

      4. Покупатель производит оплату Продукции и услуг по ее транспортировке путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в течение 10 банковских дней с момента поступления Продукции на склад Покупателя.

      5. Приложение № ____ от «__»______20__г. является неотъемлемой частью вышеуказанного договора и вступает в силу после его подписания обеими Сторонами.

      6. Подписи сторон:

      ПОСТАВЩИК ___________ ООО «Октан»
      ПОКУПАТЕЛЬ __________

      Договор на приобретение топлива

      Поставка Товара может осуществляться партиями в течение срока действия настоящего Договора. Каждой партии соответствует отдельное Приложение. В Приложениях помимо сведений, определенных в пункте 1.2 настоящего Договора, могут указываться особые условия доставки Товара, отгрузочные реквизиты и другая информация, касающаяся отдельных партий Товара.

    4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
    5. 2.1. Качество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, должно соответствовать национальному (государственному) стандарту или техническому регламенту (техническим условиям) на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом качества), выданным производителем Товара.

      2.2. Количество поставляемого Товара определяется Сторонами в Приложениях , форме ТОРГ-12 к настоящему Договору. Фактическое количество отгруженного Товара подтверждается железнодорожной транспортной накладной на станции отправления при транспортировке железнодорожным транспортом, в товарно-транспортной накладной при транспортировке автомобильным транспортом, в акте приема передачи Товара при транспортировке Товара трубопроводным транспортом или при передаче Товара в месте его нахождения.

    6. ЦЕНА ТОВАРА и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    7. 3.1. Цена (стоимость) каждой подлежащей поставке партии Товара, а также форма ее оплаты согласуются Сторонами в Спецификациях , Приложениях или форме ТОРГ-12 к настоящему Договору. Цена на Товар включает в себя налог на добавленную стоимость. Стоимость транспортных и иных расходов Поставщика по доставке Товара до Покупателя (грузополучателя) или перевозчика учитываются в Спецификациях или Приложениях к настоящему Договору отдельно. Иные способы формирования цены на Товар могут быть согласованы Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.

      3.2. В случае изменения цены на Товар, поставка которого осуществляется по настоящему Договору, Поставщик осуществляет поставку Товара только после согласования Сторонами новой цены на Товар, что оговаривается в соответствующем Спецификациях или Приложении.

      3.3. Условия и сроки оплаты согласовываются в Спецификациях или Приложениях к настоящему Договору. Моментом оплаты Товара считается дата фактического поступления (зачисления) денежных средств на расчетный счет, указанный Поставщиком.

      3.4. В случае если поступившей за переданный по настоящему Договор у Товар оплаты не достаточно для исполнения обязательства полностью и иное не предусмотрено Спецификацией или Приложением, задолженность погашается в следующем порядке:

      — издержки Поставщика по получению исполнения;

      — основная сумма долга.

      3.5. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Продавцом, денежные средства, поступившие от Покупателя, зачитываются как последовательная оплата Продукции, расходов по транспортировке Продукции и других обязательных расходов, указанных в настоящем договоре, в соответствии с выставленными Продавцом счетами-фактурами, начиная с более ранних счетов-фактур. При этом назначение платежа во внимание не принимается.

      3. 6 . Покупатель обязан уведомить Поставщика об осуществлении платежа в двухдневный срок с даты списания денежных средств со счета Покупателя, а также направить в адрес Поставщика копию платежного поручения с отметкой банка о перечислении денежных средств.

      3. 7 . Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика об изменении своих почтовых либо платежных реквизитов, юридического и фактического адресов, наименования и иных данных, требующихся для правильного оформления и выставления счетов и счетов-фактур в течение трех дней с даты изменения указанных в настоящем пункте реквизитов.

      3. 8 . Стороны по требованию одной из Сторон, но не реже одного раза в квартал (в случае осуществления поставок в этом квартале), составляют Акт сверки взаиморасчетов.

      3. 9 . Сторона, получившая от другой стороны в соответствии правилами п. 5.7. настоящего Договора акт сверки взаиморасчетов обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения возвратить подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов или представить возражения по данному акту.

      3. 10 . В случае принятия Покупателем Товара сверх количества, согласованного Сторонами в Спецификациях или Приложениях, дополнительно принятый Товар подлежит оплате по цене принятого в соответствии со Спецификацией или Приложением в течение 2 (двух) рабочих дней со дня письменного требования Поставщика об оплате. По требованию Покупателя, Поставщик направляет Покупателю Акт сверки, содержащий сведения о стоимости переданного Покупателю Товара и произведенных расчетах. Покупатель обязан подписать и возвратить Поставщику акт сверки в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания, либо в тот же срок направить Поставщику свои возражения по акту сверки.

      3.1 1 . Возврат кредиторской задолженности Поставщика перед Покупателем производится после письменного обращения Покупателя и подписания сторонами Акта сверки взаиморасчетов, подготовленного Поставщиком, при условии отсутствия задолженности Покупателя перед Поставщиком по претензиям Поставщика.

      3.1 2 . Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства подлежащие возврату Поставщиком или зачету в счет будущих поставок н е рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику коммерческого кредита, и проценты на указанные денежные средства не начисляются и не уплачиваются.

      3.1 3 . Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что при подписании (заключении) настоящего договора и/или соответствующих Дополнений к нему Покупатель, действуя разумно и добросовестно, предпринял все возможные действия по сравнительному исследованию товарного рынка поставляемой Поставщиком Продукции, условий ее поставки и уровня цен. Факт заключения Покупателем настоящего договора и /или соответствующих дополнений к нему свидетельствует о добровольном выборе Покупателем предлагаемых Поставщиком и оговоренных настоящим Договором условий поставки Продукции, включая условие о цене.

      1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

      4.1. По согласованию сторон поставка Товара может осуществляться в следующем порядке:

      • Путем доставки ж/д транспортом в цистернах ОАО «Российские железные дороги» в арендованных или собственных цистернах;
      • путем самовывоза Товара Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика (места нахождения Товара);
      • на условиях организации Поставщиком доставки Товара автомобильным (железнодорожным) транспортом до места слива (приема), указанного Покупателем в предварительной заявке на поставку;
      • путем передачи Товара в месте его хранения.
      • 4.2. Не менее чем за 5 (Пять) дней до даты отгрузки Товара (начало периода поставки), Покупатель обязан предоставить Поставщику отгрузочную разнарядку (заявку). Иной срок предоставления отгрузочной разнарядки (заявки) может быть установлен Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.

        4.3. Отгрузочная разнарядка (заявка) должна содержать следующие сведения и реквизиты:

        — дату направления отгрузочной разнарядки (заявки), исходящий номер;

        — полные фирменные наименования Покупателя и грузополучателя;

        — реквизиты Договора и Приложения к нему (дата подписания, номер);

        — наименование и количество Товара;

        — наименование, код станции назначения, код грузополучателя, индекс, почтовый адрес, код ОКПО, ИНН грузополучателя;

        — наличие подъездных путей для подачи (слива) цистерны с указанием являются ли данные подъездные пути собственностью Покупателя (грузополучателя);

        — печать Покупателя и подпись уполномоченного лица.

        Отгрузочная разнарядка (заявка) оформляется отдельным документом и является составной частью соответствующего Приложения к настоящему Договору.

        Отгрузочная разнарядка (заявка) Покупателя должна содержать все реквизиты, указанные в настоящем пункте с приложением копии телеграммы станции назначения о готовности к приемке Товара. Представление Покупателем копии телеграммы станции назначения о готовности к приемке Товара в случае, если Покупатель (грузополучатель) не имеет собственных подъездных путей, включается в требование по оформлению отгрузочной разнарядки (заявки). При отсутствии копии телеграммы станции назначения о готовности к приемке Товара, а в случае, если Покупатель не имеет собственных подъездных путей, отсутствие реквизитов данного документа в отгрузочной разнарядке (заявке), Поставщик вправе по своему усмотрению приостановить поставку полностью, либо в части или отказаться от исполнения настоящего Договора полностью, либо в части.

        Отгрузочная разнарядка (заявка) должна быть подписана только руководителем организации (согласно учредительным документам) или лицом, его замещающим (Покупатель предоставляет Поставщику приказ и образец подписи замещающего лица), или лицом, действующим на основании доверенности (с образцом подписи представителя).

        Отгрузочная разнарядка (заявка), оформленная с нарушением требований настоящего пункта, или не содержащая все необходимые сведения и реквизиты, может быть не принята Поставщиком к исполнению, о чем Покупатель извещается Поставщиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента ее получения. В этом случае Поставщик не несет ответственность перед Покупателем за не поставку либо недопоставку Товара.

        При изменении перевозчиком требований к содержанию отгрузочной разнарядки (заявки), Покупатель обязан предоставить Поставщику отгрузочную разнарядку (заявку), оформленную в соответствии с новыми требованиями. До момента получения отгрузочной разнарядки (заявки), оформленной в соответствии с новыми требованиями, Поставщик имеет право не принимать не соответствующую новым требованиям отгрузочную разнарядку (заявку) к исполнению, о чем извещает Покупателя.

        4.4. В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом минимальной нормой отгрузки считается одна железнодорожная цистерна. Поставка Товара ниже минимальной нормы отгрузки не производится и недопоставкой не считается, санкции к Поставщику не применяются.

        4.6. В случае отгрузки Товара автомобильным транспортом минимальной нормой отгрузки считается одна автоцистерна.

        4.7. Покупатель обязуется своевременно возвратить порожние арендованные цистерны на станцию отправления. Стоимость возврата порожних арендованных цистерн относится на счет Поставщика, если иное не установлено Сторонами в Приложениях или Сп е цификациях к настоящему Договору.

        4.8. Покупатель обеспечивает слив Товара из железнодорожных цистерн в соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденными Приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 25.

        4.9. Покупатель обеспечивает слив Товара из железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) в течение 2 (Двух) суток с момента поступления цистерн (вагонов бункерного типа) на станцию назначения, определяемого на основании штампа станции назначения в железнодорожной накладной.

        4.10. Покупатель обязан осуществить возврат порожних железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) в технически исправном состоянии. Возврат порожних железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) осуществляется по реквизитам станции приписки железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) и по заполненным железнодорожным накладным в соответствии с действующим законодательством.

        4.11. При необходимости заполнения графы «Особые отметки» и/или внесения иных дополнительных сведений в железнодорожные накладные на возврат порожних железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа), и/или необходимости отправки порожних железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) на станцию отличную от станции приписки, Поставщик обязан предоставить Покупателю в срок не позднее дня отправки железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) со станции отправления в письменной виде необходимые сведения, в т.ч. полные реквизиты новой станции, на которую подлежат возврату порожние железнодорожные цистерны (вагоны бункерного типа).

        4.12. При переадресации Товара Покупатель должен письменно сообщить Поставщику причины переадресации. Все расходы по переадресации Товара несет Покупатель. Покупатель также в полном объеме компенсирует Поставщику все возникшие в результате переадресации Товара убытки.

        4.13. Периодом поставки считается, если иное не определено в Приложении, календарный месяц. В пределах периода поставки отгрузка производится по возможности равными частями или по графику, согласованному Сторонами в Приложениях или Спецификациях к настоящему Договору.

        4.14. При отгрузке допускается недогруз (перегруз) Товара в пределах кратности вагонных норм в объеме не более 10 (Десяти) процентов от количества Товара, указанного в Приложении, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае перегруза Покупатель обязан оплатить излишне поставленный Товар по цене, предусмотренной для остальной партии поставленного Товара.

        4.15. При наличии со стороны Покупателя просроченной задолженности по оплате поставленного Товара Поставщик, письменно известив об этом Покупателя, вправе приостановить поставку Товара. В этом случае дальнейшая поставка Товара не производится до исполнения Покупателем своих обязательств по оплате за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений или Спецификаций к нему, недопоставкой не считается и санкции к Поставщику не применяются.

        4.16. Поставщик извещает Покупателя по факсу/телексу/телеграфу о дате отгрузки Товара и указывает номера накладных и цистерн в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня отгрузки.

        4.17. Поставщик предоставляет Покупателю в течение 3 (Трех) дней со дня отгрузки Товара реестр отгруженных железнодорожных цистерн.

        4.18. В течение 2-х рабочих дней с момента прибытия Товара на станцию назначения Покупатель в письменном виде сообщает Поставщику следующую информацию:

        — номера прибывших цистерн;

        — дату прибытия Товара на станцию назначения (указанную в железнодорожной накладной);

        — номера железнодорожных накладных.

        По требованию Поставщика, Покупатель в течение 2-х рабочих дней с момента поступления данного требования направляет копии железнодорожных накладных с отметками станции назначения о прибытии и выгрузке Товара по факсу с последующей отправкой в адрес Поставщика заказным письмом с уведомлением заверенных органом транспорта данных копий железнодорожных накладных.

        4.19. Датой поставки Товара, если иное не предусмотрено Приложениями или Спецификациями к настоящему Договору, считается дата товарной накладной, составленной по форме ТОРГ-12 (далее по тексту ТОРГ-12), которая совпадает с датой, указанной в товаросопроводительном документе (в зависимости от условий поставки), а именно:

        -дата штемпеля станции отправления в квитанции о приеме груза к перевозке при транспортировке железнодорожным транспортом;

        -дата отгрузки груза в товарно-транспортной накладной при транспортировке автомобильным транспортом;

        -дата утверждения Сторонами акта приема-сдачи при транспортировке Товара трубопроводным транспортом;

        -дата подписания акта приема-передачи при передаче Товара в месте его нахождения.

        4.20. Покупатель обязан возвратить надлежащим образом оформленные со своей сторона товарные накладные, составленные по форме ТОРГ-12 в течение 10 календарных дней с даты получения их от Поставщика.

        4.21. В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и/или утраты Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент сдачи Товара для транспортировки первому Перевозчику и оформления железнодорожных накладных, если иное не предусмотрено в Приложениях к настоящему Договору.

        4.22. В случае отгрузки Товара автомобильным транспортом право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и/или утраты Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент налива Товара в автоцистерну и оформления товарно-транспортных накладных, если иное не предусмотрено в Приложениях к настоящему Договору.

        4.23. В случае передачи Товара в месте его нахождения, право собственности, а также все риски случайной гибели, порчи и/или утраты Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи.

        4.24. Для получения Товара Покупатель предоставляет Поставщику Доверенность, выданную в соответствии с гражданским законодательством РФ.

        При необходимости Поставщик на основании полученной от Покупателя Доверенности выдает доверенность от своего имени доверенному лицу Покупателя на получение нефтепродуктов в месте их хранения. При подписании Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику список лиц, имеющих право подписания доверенностей и образцы их подписей. При отсутствии списка должностных лиц и образцов их подписей, Поставщик имеет право не производить поставку Товара, при этом не несет ответственность за недопоставку Товара.

      • ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
      • 5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (далее «Инструкция П-6» ), Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (далее «Инструкция П-7» ) с последующими изменениями и дополнениями, а также с соблюдением правил выдачи грузов на железнодорожном транспорте, утвержденных Приказом МПС от 18 июня 2003 г . № 29 и правил перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденных Минавтотрансом РСФСР от 30 июля 1971 г . При несоблюдении требований, указанных в перечисленных документах, Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с недостачей или поставкой некачественного Товара.

        5.2. В случае выявления Покупателем некачественного Товара или несоответствия количества Товара, вызов представителя Поставщика обязателен.

        5.3. Покупатель обязан приостановить приемку Товара и вызвать представителя Поставщика в сроки, предусмотренные Инструкциями П-6, П-7. Поставщик обязан явиться в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения вызова Покупателя, если иной срок прибытия представителя Поставщика не установлен Инструкциями П-6, П-7. В случае отказа Поставщика от явки или неявки в установленный срок, Покупатель имеет право продолжить приемку без участия представителя Поставщика, но с привлечением независимой экспертной организацией, аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ (бывший Госстандарт РФ) или иной согласованной Сторонами независимой экспертной организацией.

        5.4. Покупатель вправе предъявить претензии по качеству либо количеству Товара, если факт несоответствия качества либо количества Товара подтвержден независимой экспертной организацией, аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ или иной согласованной Сторонами независимой экспертной организацией. В случае предъявления претензий, Покупателем представляются подлинные документы. Указанный порядок предъявления претензий применяется также в случае, если Покупатель не является грузополучателем Товара.

        5.5. В случае несоответствия качества поставленного Товара сертификату качества, а также несоответствия количества поставленного Товара, претензии по качеству Товара могут быть предъявлены в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня поставки. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если расхождение между количеством Товара, указанным в перевозочном документе, и количеством Товара, определенным в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при выгрузке Товара в пункте назначения, за минусом норм естественной убыли, не превышает предела относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений») в пункте назначения относительно количества Товара, указанного в товарно-сопроводительном документе. В этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в товарно-сопроводительном документе.

        5.6. Время выгрузки цистерн, поданных под слив, у грузополучателя не должно превышать норм, установленных актами Министерства путей сообщения Российской Федерации либо ОАО «Российские железные дороги».

        5.7. Покупатель и Поставщик имеют право за свой счет привлекать сторонние организации, аккредитованные в Системе сертификации гражданской авиации, для экспертной оценки проб Товара, обеспечения сохранения качества при его транспортировке. В случае возникновения конфликтной ситуации по качеству авиатоплива, лица, участвующие в его приемке отбирают арбитражную пробу в соответствии с ГОСТом 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 28.12.1985 г. № 4453, которая сдается на анализ и испытание в вышеуказанные сторонние организации.

        6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

        6.2. В случае нарушения Покупателем срока предоставления отгрузочной разнарядки (заявки) согласно п.4.2. настоящего Договора, изменения ранее сообщенных данных в отгрузочной разнарядке (заявке), а также отказа Покупателя от сделанной им ранее заявки, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя все причиненные этим убытки.

        6.4. В случае нарушения Покупателем срока слива железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа), предусмотренного п. 4.9. настоящего Договора, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 750 (Семьсот пятьдесят) руб. за одну железнодорожную цистерну (вагон бункерного типа), срок слива которого нарушен за каждые полные и неполные сутки превышения нормативного времени.

        6.5. В случае неправильного заполнения железнодорожных накладных на возврат порожних цистерн (вагонов бункерного типа) либо их отправки на ненадлежащую станцию Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 500 (Пятьсот) руб. за каждую неправильно заполненную железно дорожную накладную и компенсации документально подтвержденных расходов, связанных с возвратом порожних железнодорожных цистерн (вагонов бункерного типа) на надлежащую станцию и причиненных убытков.

        6.6. В случае нарушения сроков поставки или недопоставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,2 (Ноль целых и две десятых) процента от стоимости Товара, поставка которого просрочена, или недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

        6.7. В случае несвоевременного предоставления (не предоставления) Покупателем Актов сверки взаиморасчетов, предусмотренных настоящим Договором, а также в случае несвоевременного уведомления (не уведомления) Поставщика об изменении своих почтовых либо платежных реквизитов, юридического адреса, наименования и иных данных, требующихся для правильного оформления и выставления счетов и счетов-фактур, Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты штрафа в размере 1 (Одного) процента от общей стоимости Товара, указанной в соответствующем Приложении к настоящему Договору, а также требовать возмещения всех документально подтвержденных расходов, понесенных Поставщиком по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных Покупателя.

        6.8. За самовольное использование собственных (арендованных) цистерн (вагонов), включая их переадресовку без согласия Поставщика, утрату или повреждение цистерн (вагонов), иных нарушений Покупателя (грузополучателя), связанных с использованием цистерн (вагонов), Поставщик вправе привлечь Покупателя к ответственности, эквивалентной ответственности, установленной Главой VI I Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, а также требовать от Покупателя возмещения всех документально подтвержденных убытков (включая арендные платежи, уплаченные штрафы и пени своим контрагентам), связанных с ненадлежащим исполнением Покупателем (грузополучателем) обязательств по настоящему Договору. В случае простоя вагонов, допущенных по вине грузополучателя, не являющегося Стороной (Покупателем) по настоящему Договору, ответственность по возмещению убытков возлагается на Покупателя.

        В зависимости от конкретного перевозчика срок оборота железнодорожных цистерн может отличаться от указанного в настоящем Договоре, и согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему Договору на определенную партию Товара. В этих случаях при нарушении Покупателем (грузополучателем) срока оборота железнодорожных цистерн, Покупатель возмещает Поставщику все документально подтвержденные убытки и расходы.

        6.7. При осуществлении отгрузки Товара автомобильным транспортом (самовывоз) Покупатель обеспечивает и несет ответственность за соответствие автотранспорта, подаваемого под налив, действующим правилам техники безопасности и ГОСТам.

        6.8. В случаях порчи представителями Покупателя (водителями) оборудования на наливных пунктах при отгрузке автомобильным транспортом на условиях самовывоза Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его восстановлению на основании Акта, составленного с участием представителей Поставщика и представителей Покупателя (водителя), где отражаются факты порчи оборудования. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению определяются исходя из калькуляций, предоставленных Поставщиком. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению возмещаются Покупателем в течени е 5 рабочих дней с момента получения претензии от Поставщика.

        6. 9 . Выплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

        7. обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМой СИЛы

        7.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения Договора (форс-мажор).

        7.2. В случае отсутствия технологической возможности для отпуска Товара Покупателю, возникшей по вине третьих лиц, Поставщик, за недопоставку Товара в срок, ответственности не несет.

        7.3. Если нефтепродукт утратил свои товарные свойства по вине третьих лиц, то Поставщик ответственности не несет, а возмещение причиненных убытков в полном объеме возлагается на виновное лицо.

        7.4. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии и иные стихийные бедствия; война или военные действия, забастовки, взрывы, террористические акты; принятие органом государственной власти или управления (муниципальным органом) решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

        7.5. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

        7.6. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких препятствий и их последствий.

        7.7. Если форс-мажорные обстоятельства существуют более трех месяцев, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив в письменной форме другую сторону о расторжении Договора.

        7.8. При расторжении Договора вследствие действия непреодолимой силы каждая из сторон может требовать возврата всего, что она предоставила, при условии, что эта сторона, одновременно возвращает все, что она получила. Если возврат невозможен в натуре или это невозможно, соответствующее возмещение должно быть произведено в денежной форме.

        8.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем переговоров и в претензионном порядке. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 ( десяти ) дней со дня ее получения сообщить другой Стороне о результатах ее рассмотрения.

        8.2. В случае недостижения согласия в порядке, установленном пунктом 8.1. настоящего Договора, Стороны для разрешения спора обращаются в Арбитражный суд Новосибирской области или Сибирский Третейский суд, по усмотрению истца.

        9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

        9.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо расторгнут в одностороннем порядке – в случаях , предусмотренных действующим законодательством, а также в случае письменного отказа Покупателя от согласования вносимых Поставщиком изменений условий Договора.

        9.2. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания сторонами Соглашения об изменении или расторжении Договора, а также с даты получения соответствующей стороной письменного уведомления об одностороннем расторжении Договора.

        9.3. Заинтересованная в расторжении настоящего Договора сторона, за месяц до его расторжения, ставит в известность другую сторону, для принятия двухстороннего решения о механизме расторжения Договора и ликвидации задолженностей сторон друг перед другом.

        9.4. Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия, по обоюдному согласию сторон, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Договорных обязательств одной из сторон.

        Читайте так же:  Подсудность арбитражный суд московской области. Подсудность арбитражный суд московской области

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *